Договор подряда на разработку и обслуживание WEB-сайта - sk-mcity.ru

Договор подряда на разработку и обслуживание WEB-сайта

Договор на разработку веб-сайта

на разработку веб-сайта

«____» ______________ 2018 г.

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется разработать web-сайт в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №1) и Календарным планом (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Для обеспечения проведения работ по настоящему Договору Заказчик:

1.2.1. назначает специалистов для подготовки и согласования частных заданий при выполнении работ по настоящему Договору;

1.2.2. предоставляет все необходимые материалы для разработки web-сайта в электронном виде в течение ________ календарных дней с момента подписания настоящего Договора;

1.2.3. предоставляет ответы на возникшие вопросы при выполнении работ по настоящему Договору в течение ________ рабочих дней с момента получения запроса от Исполнителя.

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель гарантирует, что данный Договор не нарушает Авторских прав третьих лиц.

2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику следующие исключительные права на Дизайн web-сайта:

2.2.1. право публичного показа оригинала Дизайна или его экземпляра и демонстрацию в информационных, рекламных и прочих целях;

2.2.2. право на воспроизведение Дизайна – изготовление одного и более экземпляров Дизайна в любой материальной форме, включая постоянное или временное хранение в цифровой форме в электронном средстве, без ограничения тиража;

2.2.3. право на переделку или иную переработку Дизайна;

2.2.4. распространение оригинала или экземпляров Дизайна посредством продажи или иной передачи права собственности.

2.3. Права, указанные в п.2.2, передаются на бессрочный период.

2.4. Действие передаваемых исключительных и неисключительных имущественных прав распространяется на всю территорию Российской Федерации, а также на территорию иных государств в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.

2.5. Исполнитель не сохраняет за собой право использовать Дизайн самостоятельно или предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам.

2.6. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, именуемых далее Соисполнители, для исполнения настоящего Договора. Ответственность за действия Соисполнителей несет Исполнитель.

2.7. Всю ответственность за размещаемую на web-сайте информацию несет Заказчик.

2.8. Заказчик обязан разместить у себя на сайте информацию об Исполнителе и ссылку на сайт Исполнителя.

  1. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРИЕМКИ СДАЧИ РАБОТ

3.1. Исполнитель выставляет Заказчику счета на оплату оказанных Услуг на основании настоящего Договора.

3.2. Стоимость Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, устанавливается в соответствии со счетом-протоколом договорных цен (Приложение №3).

3.3. Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях.

3.4. Оплата по настоящему Договору производится в два Этапа.

3.4.1. Первый Этап предусматривает авансовую оплату в размере ________% от Стоимости услуг по настоящему Договору (согласно п.3.2). На данном Этапе Оплаты Исполнитель выставляет счет на оплату в течение ________ банковских дней после даты подписания настоящего Договора.

3.4.2. Второй Этап предусматривает оплату оставшейся части Стоимости услуг по настоящему Договору (________% от Стоимости услуг, предусмотренной п.3.2.) после завершения выполнения работ по настоящему Договору. На данном Этапе Оплаты Исполнитель выставляет счет на оплату в течение ________ банковских дней с момента завершения сдачи-приемки работ.

3.5. Оплата счета производится в течение ________ банковских дней с момента выставления. Заказчик признается выполнившим свои обязательства по оплате счета с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в уполномоченном им банке.

3.6. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику счет-фактуру не позднее ________ календарных дней с момента подписания Сторонами Акта Сдачи-Приемки. Счет-фактура направляется Заказчику курьером или по почте.

3.7. Устанавливается следующий порядок сдачи-приемки работ по настоящему Договору:

3.7.1. Заказчик производит приемку работ в течение ________ дней, с момента завершения работ.

3.7.2. По результатам приемки работ Стороны либо подписывают Акт Сдачи-Приемки работ, либо, при наличии мотивированных претензий к качеству и содержанию выполненных работ, Заказчик составляет и передает Исполнителю Акт Претензий. Под мотивированными претензиями понимаются претензии, соответствующие п.1.1 настоящего Договора, согласно которому производились принимаемые работы.

3.7.3. Исполнитель исправляет допущенные им недоработки, указанные Заказчиком в Акте Претензий. При этом Исполнитель имеет право не принимать к исполнению немотивированные претензии Заказчика. Под немотивированными претензиями понимаются претензии, не соответствующие п.1.1 настоящего Договора. Наличие немотивированных претензий фиксируется Исполнителем в Акте Отказа.

3.7.4. В любом случае, при разрешении спорных ситуаций, возникающих в процессе сдачи-приемки работ, Стороны руководствуются доброй волей, здравым смыслом и критериями, заложенными п.1.1 настоящего Договора.

3.8. Передача программного обеспечения web-сайта производится Исполнителем путем установки на сервер Заказчика и передачи архивной копии на диске.

3.9. По согласованию сторон Исполнитель имеет право досрочно сдать работы, а Заказчик – принять выполненные работы.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик несет ответственность за нарушение установленных настоящим Договором сроков оплаты услуг, оказываемых Исполнителем. В случае просрочки оплаты оказываемых услуг Заказчиком, срок начала предоставления услуг отодвигается на количество дней, соразмерно допущенной просрочки платежа.

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору, если это невыполнение произошло вследствие стихийного бедствия, введения военного положения, а также войны, военных действий и других событий, квалифицируемых как форс-мажорные, возникших после подписания настоящего Договора и оказавшие непосредственное влияние на исполнение обязательств по Договору.

5.2. Если одно из вышеупомянутых обстоятельств повлияет на исполнение настоящего Договора в течение времени его действия, срок выполнения обязательств по Договору продлевается на время действия таких обстоятельств.

  1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, относящуюся к условиям настоящего Договора.

6.2. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность Материалов, передаваемых Исполнителю Заказчиком. Исполнитель обязуется не разглашать информацию об особенностях деятельности компании Заказчика, за исключением случаев предусмотренным законодательством РФ.

6.3. Обязательства, касающиеся соблюдения условий конфиденциальности, действуют в течении срока действия настоящего Договора и в течении ________________________ по окончании срока его действия.

  1. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры между Сторонами, связанные с действием настоящего Договора решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования путем переговоров рассматриваются в Московском городском арбитражном суде в соответствии с Арбитражно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор распространяет свое действие до полного выполнения Сторонами всех его условий, за исключением оговоренных в Договоре случаев его досрочного расторжения.

  1. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик и Исполнитель могут в любое время в одностороннем порядке досрочно прекратить действие договора, предварительно уведомив другую сторону не менее чем за ________ дней до предполагаемого момента расторжения.

9.2. В случае отказа Заказчика от настоящего Договора он обязан выплатить Исполнителю часть вознаграждения соразмерно фактически оказанным услугам.

9.3. В случае отказа Исполнителя от настоящего Договора он обязан возместить Заказчику документально подтвержденные расходы, произведенные в связи с заказом услуг по настоящему Договору.

9.4. В случае прекращения деятельности или ликвидации одной из Сторон порядок расторжения нестоящего Договора определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Исполнитель предоставляет Заказчику ________________________ бесплатных консультаций по развитию и поддержке web-сайта со дня выполнения работ.

10.2. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке увеличивать сроки работ и соответственно переносить даты, указанные в Календарном плане (Приложение №2) на время задержки выполнения Заказчиком условий, оговоренных в п.1.2.

10.3. Заказчик имеет право на продление действия Договора и на дополнительные услуги, которые оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору. Исполнитель рассматривает Заявку, Стороны составляют и подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору об установлении нового этапа работ, а также о сроках и порядке его оплаты. Заявка прилагается к Договору и является его неотъемлемой частью.

Читать еще:  Документы для взыскания алиментов

10.4. Согласованные Сторонами изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими Сторонами. Такие соглашения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все уведомления и сообщения по настоящему Договору, должны направляться в письменной форме, по факсу или по электронной почте, заверенные подписью и печатью. Стороны признают юридическую силу документов переданных по факсу или по электронной почте при последующем предоставлении оригиналов.

10.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, а второй у Исполнителя.

10.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

l Приложение №1 – Техническое задание.

l Приложение №2 – Календарный план выполнения работ.

l Приложение №3 – Счет-протокол договорных цен на оказание услуг.

  1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Образец договора на создание сайта от физического лица

Простой образец договора на создание web сайта для частного веб мастера с юридическим лицом.
Скачать бланк договора можно по ссылке.

Во избежании споров и недопонимания между заказчиком и клиентом лучше всего обезопасить свои деловые отношения заключив договор на создания сайта. В договоре четко описывается сроки разработки сайта, стоимость услуг, а так же обязанности сторон. __

Предмет договора

На основании договора на создание сайта исполнитель обязуется создать сайт по заказу заказчик, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

ДОГОВОР РАЗРАБОТКИ САЙТА №__

________________________________________________________________________________________, именуемое(ый, ая) в дальнейшем «заказчик», в лице ____________________________________________________________________ действующего(ей) на основании______________________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем » Исполнитель «, действующий(ая) как физическое лицо, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящий договор разработки сайта (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. Термины и определения

1.1. Сайт – совокупность связанных между собой веб-страниц, объединенных под одним доменным именем или ip-адресом и принадлежащая частному лицу или организации.

1.2. Структура сайта – состав и взаимозависимость разделов и страниц сайта.

1.3. CMS – программное обеспечение, предназначенное для автоматизации процессов управления наполнением (контентом) сайта, сопровождения и администрирования сайта.

1.4. Страница сайта — веб-страница, составная часть сайта.

1.5. Программный компонент (модуль) – функционально завершенный фрагмент CMS, предназначенный для хранения, трансляции, объединения с другими компонентами.

1.6. Дизайн-макет – графическое изображение, иллюстрирующее способ представления страницы сайта.

1.7. Разработка дизайн-макета – создание дизайн-макета в специализированных графических редакторах.

1.8. Веб-страница – интерактивный документ, отображающийся в браузере. Может содержать текст, изображения, анимацию и видео. Состоит из одного или нескольких файлов.

1.9. Шаблон веб-страницы — набор файлов с неизменяемой информацией, на основе которых, совместно с информацией, полученной из базы данных, формируется динамическая веб-страница.

1.10. Динамическая веб-страница – веб-страница, содержимое которой зависит от информации, хранящейся в базе данных.

1.11. Верстка – процесс формирования файлов веб-страниц или шаблонов веб-страниц.

1.13. Внедрение – комплекс работ, направленный на интеграцию отдельного компонента в состав программного обеспечения.

1.14. Доменное имя (домен) – уникальное сочетание символов, по которому можно идентифицировать сайт в сети Интернет или локально-вычислительной сети.

1.15. Веб-сервер – это сервер, взаимодействующий с клиентом по HTTP запросу.

1.16. Клиент — это аппаратный или программный компонент вычислительной системы, посылающий запросы серверу.

1.17. Хостинг-площадка – место физического размещения интернет-сайта.

2. Предмет договора

2.1. » Исполнитель » обязуется выполнить работы и оказать услуги по созданию сайта (далее по тексту – «Сайт», «Работы») в соответствии с требованиями и в объеме, указанными в «Техническом задании» » Заказчика » (Приложение №___ _________________ к «Договору»), которое является неотъемлемой частью «Договора», а » Заказчик » обязуется принять и оплатить «Работы».

2.2. «Техническое задание» разрабатывается » Заказчиком » по согласованию с » Исполнителем «.

3. Срок действия договора

3.1. «Договор» вступает в силу с _________________и действует до _________________

4. Права и обязанности сторон

4.1. » Заказчик » обязуется:

4.1.1. Разработать техническое задание по согласованию с » Исполнителем «.

4.1.2. В присутствии » Исполнителя » осмотреть и принять «Работы» и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных «Договором».

4.2. » Исполнитель » обязуется:

4.2.1. Выполнить «Работы», указанные в «Техническом задании», в сроки, установленные в договоре

4.2.2. Разработать структуру «Сайта».

4.2.3. Осуществить разработку «Сайта» на основе CMS

4.2.4. Разработать программные компоненты.

4.2.5. Произвести работы по установке, настройке, конфигурированию (внедрению) программных компонентов в CMS «Сайта».

4.2.6. Разработать дизайн-макеты страниц «Сайта» по согласованию с » Заказчиком «, осуществить верстку (разработку) и внедрение шаблонов веб-страниц «Сайта». Правообладателем разработанных дизайн-макетов, шаблонов веб-страниц «Сайта» является » Заказчик «, при этом » Исполнитель » не вправе использовать разработанные дизайн-макеты и шаблоны веб-страниц «Сайта» для собственных нужд.

4.2.7. Зарегистрировать доменное имя на имя и за счет » Заказчика «.

4.2.8. Разместить «Сайт» на хостинг-площадке _______________________ на срок _______________________

4.3. » Заказчик » вправе:

4.3.1. В любое время проверять ход и качество «Работ», не вмешиваясь в деятельность » Исполнителя «.

4.3.2. Отказаться от исполнения «Договора» и потребовать возмещения убытков, если » Исполнитель » не приступает своевременно к исполнению «Договора»

4.4. » Исполнитель » вправе:

4.4.1. Привлекать на договорной основе лиц для выполнения «Работ», за действия которых он несет ответственность, как за свои собственные.

4.4.2. Не приступать к «Работам», а начатые «Работы» приостановить или отказаться от исполнения «Договора» и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение » Заказчиком » своих обязанностей по «Договору» препятствует исполнению «Договора» » Исполнителем «, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение » Заказчиком » указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Дата начала «Работ»: ______________________. Дата окончания работ: ___________________________

5.2. Сроки начала и окончания «Работ» по «Договору» переносятся » Исполнителем » в одностороннем порядке на период просрочки исполнения » Заказчиком » встречных обязательств, предусмотренных п. 4.1 «Договора».

6. Стоимость работ, услуг и порядок расчетов

6.1. Стоимость «Работ» по «Договору» составляет _________________ ( прописью ) процентов от стоимости всего объема «Работ», указанной в п. 6.1 «Договора». Оставшуюся часть стоимости «Работ» » Заказчик » оплачивает в после приема выполненных работ.

6.2. Оплата по «Договору» производится в следующем порядке: в срок до ___________________ _________________________ . » Заказчик » производит предварительную оплату в размере ______________________________ ( прописью ) процентов от стоимости всего объема «Работ», указанной в п. 6.1 «Договора». Оставшуюся часть стоимости «Работ» » Заказчик » оплачивает в после приема выполненных работ.

6.3. Способ оплаты по «Договору»: перечисление » Заказчиком » денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет » Исполнителя «. При этом обязанности » Заказчика » в части оплаты по «Договору» считаются исполненными со дня списания денежных средств банком » Заказчика » со счета » Заказчика «.

7. Ответственность сторон

7.1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по «Договору» в соответствии с «Договором» и законодательством России.

7.2. Неустойка по «Договору» выплачивается только на основании обоснованного письменного требования «Сторон».

7.3. Выплата неустойки не освобождает «Стороны» от выполнения обязанностей, предусмотренных «Договором».

7.4. Ответственность » Заказчика «:

7.4.1. В случае несвоевременной оплаты «Работ» » Исполнителю » в соответствии с условиями «Договора» » Заказчик » обязуется выплатить » Исполнителю » пени за каждый день просрочки в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. » Заказчик » освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине » Исполнителя «.

Читать еще:  Договор ипотеки квартиры

7.5. Ответственность » Исполнителя «:

7.5.1. В случае несвоевременного выполнения этапа «Работ» » Исполнитель » обязуется выплатить » Заказчику » пени за каждый день просрочки в размере _______ процентов в день от стоимости этапа «Работ» по «Договору» за каждый день просрочки, но не более _____ процентов. При этом » Исполнитель » освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине » Заказчика «.

8. Основания и порядок расторжения договора

8.1. «Договор» может быть расторгнут по соглашению «Сторон», а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из «Сторон» по основаниям, предусмотренным «Договором» и законодательством.

8.2. Расторжение «Договора» в одностороннем порядке производится только по письменному требованию «Сторон» в течение ________ ______ календарных дней со дня получения «Стороной» такого требования.

9. Разрешение споров из договора

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из «Договора» является для «Сторон» обязательным.

9.2. Претензионные письма направляются «Сторонами» нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению «Сторон», указанным в п. 16 «Договора».

9.3. Допускается направление «Сторонами» претензионных писем иными способами: ___________________________________________. Такие претензионные письма имеют юридическую силу. ______

__________________________________________________________________________________________ . Такие претензионные письма имеют юридическую силу.

12.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет _________________________

9.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет ______________ _________________________ рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

9.5. Споры из «Договора» разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.

10. Прочие условия

10.1. «Стороны» не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста «Договора» полностью соответствует действительному волеизъявлению «Сторон».

10.2. Вся переписка по предмету «Договора», предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения «Договора».

10.3. «Стороны» признают, что если какое-либо из положений «Договора» становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения «Договора» обязательны для «Сторон» в течение срока действия «Договора».

10.4. «Договор» составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из «Сторон».

11.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по «Договору» в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от «Сторон» обстоятельств.

11.2. «Сторона», которая не может выполнить обязательства по «Договору», должна своевременно, но не позднее __________ _______________ календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую «Сторону», с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

10.3. «Стороны» признают, что неплатежеспособность «Сторон» не является форс-мажорным обстоятельством.

12. Прочие условия

12.1. «Стороны» не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста «Договора» полностью соответствует действительному волеизъявлению «Сторон».

12.2. Вся переписка по предмету «Договора», предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения «Договора».

12.3. «Стороны» признают, что если какое-либо из положений «Договора» становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения «Договора» обязательны для «Сторон» в течение срока действия «Договора».

12.4. «Договор» составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из «Сторон».

13. Список приложений

13.1. Приложение№___ — «Техническое задание на разработку сайта».

Договор подряда № на разработку и обслуживание web-сайта

на разработку и обслуживание WEB-сайта

г. Хмельницкий «____»____________20__ г.

________________________________________ в лице _________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и

________________________________________ в лице _________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе далее именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

  1. Предмет договора
  1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его;
  2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: разработку и обслуживание WEB-сайта Заказчика, именуемую в дальнейшем «Работа» (подробное описание предлагаемых услуг описано в приложении №1);
  3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами;
  4. Работа по разработке и обслуживанию сайта считается выполненной после утверждения Заказчиком выполненных работ;
  5. Во владения Заказчика, после завершения работ и полной оплаты переходят: дизайн (все форматы: psd, jpg), верстка дизайна, а также вся информация, которая размещена на сайте, все графические, текстовые объекты сайта в нужном заказчику формате.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. До заключения договора предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения;

2.1.2. При сдаче работы сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований;

2.1.3. Выполнять работу с надлежащим качеством;

2.1.4. Разместить сайт в сети Интернет;

2.2. Подрядчик имеет право на удержание результата работ в случае несвоевременной оплаты Работы.

^ 2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. До начала выполнения работ предоставить Подрядчику

необходимую документацию, материалы и информацию;

  1. Предоставлять материалы и информацию для разработки сайта;
  2. Оплатить работу Подрядчика в размере и сроки, указанные в настоящем договоре.

^ 3. Размер и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг Подрядчика по разработке Web-сайта Заказчика составляет: 100$ в год, и 300$ разово, согласно тарифам Подрядчика и перечисляется на расчетный счет Подрядчика. Все выставляемые Подрядчиком счета подлежат оплате Заказчиком в течение трех рабочих банковских дней;
3.1.1. Оплата за услуги, оказанные Подрядчиком Заказчику, производятся в следующем порядке: 75 % предоплаты на счет указанный Подрядчиком, в течение трех банковских дней после утверждения Заказчиком дизайна; 25 % суммы на счет указанный Подрядчиком, после выполнения всех работ;

  1. Стоимость обслуживания сайта может быть изменена по соглашению сторон, а также Подрядчиком в одностороннем порядке с обязательным письменным предупреждением Заказчика не позднее, чем за 1 месяц;
  2. В случае невозможности исполнения работы, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме;
  3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы;

3.5. Подрядчик не вправе навязывать Заказчику включение в договор дополнительной работы или услуги. Заказчик вправе отказаться от оплаты работы или услуги, не предусмотренной договором.

4. Заключительные приложения:

  1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон;
  2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра
    идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

5. Адреса и реквизиты сторон:

Подрядчик: ____________ (__________________) Заказчик: ____________ (__________________)

ДОГОВОР подряда на разработку и обслуживание WEB-сайта (Предоставлено адвокатом Красновой)

Д О Г О В О Р
подряда на разработку и обслуживание WEB-сайта

г. _______________ «___» ______2000 г.

______________________________________________ в лице ____________________, действующий на основании ____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и

______________________________________________ в лице ____________________, действующий на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,

а вместе далее именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: разработку и обслуживание WEB-сайта Заказчика, именуемую в дальнейшем «Работа».

1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

Читать еще:  Договор банковской гарантии

1.4. Работа по разработке и обслуживанию сайта считается выполненной после подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем Акта приема-сдачи работы. Акт приема-сдачи работы подписывается после окончания разработки сайта, после размещения его в сети Интернет, а также после окончания каждого этапа обслуживания сайта.

1.5. Все права на созданный Web-сайт Заказчика, переходят к Заказчику при подписании Акта приема-сдачи работы.

2. Термины и понятия

2.1. «Web-сайт» (далее – сайт) — это страница или совокупность страниц, программное обеспечение, графика, необходимые для правильного функционирования изделия и выполненных в формате HTML или других форматах, применемых при разработке и доступных посредством компьютерной сети Интернет.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. До заключения договора предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения.

3.1.2. При сдаче работы сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

3.1.3. Выполнять работу с надлежащим качеством, соблюдая сроки разработки и обслуживания сайта, оговоренные в настоящем договоре.
3.1.4. Разработать сайта для дальнейшего его размещения в сети Интернет.

3.1.5. Разместить и проиндексировать сайт в сети Интернет.

3.1.6. Зарегистрировать сайт в поисковых машинах, указанных в Приложении ___ к настоящему договору.

3.1.7. Оперативно производить разработку дополнительных модулей и изменение структуры сайта по требованию Заказчика.

3.1.8. Обновлять сайт по требованию заказчика не позднее одной недели с момента получения заявки, а также производить банерный обмен.

3.1.9. Передавать результат работы Заказчику на гибких дисках при каждом изменении сайта.

3.2. Подрядчик имеет право на удержание результата работ в случае несвоевременной оплаты Работы.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. До начала выполнения работ предоставить Подрядчику в срок до __________ года необходимую документацию, материалы и информацию.

3.3.2. Предоставлять материалы и информацию для разработки сайта, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3.3.3. Оплатить работу Подрядчика в размере и сроки, указанные в настоящем договоре.

3.4. Заказчик имеет право проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.5. Стороны имеют и другие права, предусмотренные настоящим договором и законодательством РФ.

4. Размер и порядок оплаты

4.1. Стоимость услуг Подрядчика по разработке Web-сайта Заказчика составляет ___________________________________________ и перечисляется на расчетный счет Подрядчика. Все выставляемые Подрядчиком счета подлежат оплате Заказчиком в течение трех рабочих банковских дней.

4.1.1. Оплата за услуги, оказанные Подрядчиком Заказчику, производятся в следующем порядке: 50 % предоплаты на счет указанный Подрядчиком, в течение трех банковских дней после подписания договора; 50 % суммы на счет указанный Подрядчиком, после подписания «Акта приема-сдачи работ по разработке Web-сайта».

4.2. Стоимость разработки сайта изменению не подлежит.

4.3. Стоимость обслуживания сайта может быть изменена по соглашению сторон, а также Подрядчиком в одностороннем порядке с обязательным письменным предупреждением Заказчика не позднее, чем за _______ месяца.

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы.

4.6. Подрядчик не вправе навязывать Заказчику включение в договор дополнительной работы или услуги. Заказчик вправе отказаться от оплаты работы или услуги, не предусмотренной договором.

5. Ответственность сторон

5.1. Ответственность сторон по обязательствам, вытекающим из настоящего договора, регулируется законодательством РФ.

5.2. Ответственность за достоверность информации, размещенной на сайте, несет Заказчик.

5.3. Подрядчик, не предоставивший заказчику информации о работе, указанной в пункте 3.1.1. настоящего договора, несет ответственность и за те недостатки работы, которые возникли после ее передачи заказчику вследствие отсутствия у него такой информации.

5.4. В случае несвоевременной оплаты Подрядчик вправе по своему усмотрению:

5.4.1. Требовать досрочного расторжения договора;

5.4.2. Пролонгировать срок разработки или обслуживания сайта соответственно задержке.

5.5. Требования, связанные с недостатками выполненной работы, могут быть предъявлены Заказчиком при принятии выполненной работы или в ходе выполнения работы либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы, в течение _______________ месяцев с момента принятия выполненной работы. Если Подрядчик нарушил сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненной работы Заказчик по своему выбору вправе:

5.5.1. Назначить Подрядчику новый срок;

5.5.2. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы;

5.5.3. Потребовать уменьшения цены за выполнение работы;

5.5.4. Расторгнуть договор о выполнении работы;

5.5.5. Требовать безвозмездного устранения недостатков выполненной работы в срок __ дней;

5.5.6. Требовать возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими лицами;

5.5.7. Заказчик вправе расторгнуть договор о выполнении работы и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный п. 5.4.5. срок недостатки выполненной работы не устранены исполнителем.

5.5.8. Заказчик вправе расторгнуть договор о выполнении работы, если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы или иные существенные отступления от условий договора.

6. Срок действия договора и основания его прекращения

6.1. Срок разработки сайта устанавливается с __________ по __________ года.
Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно.

6.2. Срок обслуживания сайта устанавливается с _________ по _________ года.

6.3. Если одна из сторон не выражает желания пролонгировать договор на очередной срок, она должна уведомить об этом противоположную сторону в письменной форме не меньше, чем за месяц до истечения срока договора. Если ни одна из сторон не выражает желания расторгнуть договор в письменной форме, он считается пролонгированным на очередной срок.

6.4. Заказчик вправе расторгнуть договор в любое время, уплатив Подрядчику часть цены пропорционально части выполненной работы до получения извещения о расторжении указанного договора и возместив исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы.

6.5. Подрядчик вправе расторгнуть договор в любое время лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.5.1. При расторжении договора по инициативе Подрядчика, Подрядчик не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы, а также платы за выполненную работу.

6.6. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным п.п. 5.4.1, 5.5.4., 5.5.7, 5.5.8 настоящего договора.

6.7. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.

6.8. Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду Заказчик.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, после соблюдения процедуры досудебного урегулирования разногласий, все споры разрешаются в судебном порядке.

8. Заключительные положения

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

9. Адреса и реквизиты сторон

Подрядчик: Заказчик:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector